疫情影响误工期 法院调解促和谐

　　因疫情延误工期诉至法院，办案法官多次致电双方当事人，组织双方进行“面对面”调解，终使案件调解结案。这是近日发生在永城市人民法院的一幕。

　　2021年5月30日，原告与被告签订装饰装修工程施工合同，约定由被告承包原告的家庭居室装饰装修工程。原告以被告延误工期，未按合同约定赠送家电为由，将被告诉至法院，请求依法判决被告支付违约金30360元。被告辩称延误工期是因疫情影响，原告尚未付清装修尾款5000元，赠送家电需要原告先支付清尾款。

　　为切实保护原、被告的合法权益，永城市人民法院承办法官王莉，经过双方的对质，结合提供的证据，确认了被告误工期确因疫情影响。随后，法官向原告释明，疫情属于不可抗力因素，依法应免除被告责任。最终促成双方在公平公正、互谅互让的基础上达成调解协议，被告如约交付赠送的家用电器，原告当即给付装修尾款5000元。双方即时履行完毕后，均致电王莉法官，对王莉法官为办理此案付出的时间、精力和耐心表示由衷的感谢。